Стороны по договору поставки мебели выступают Покупатель и Поставщик. Поставщиком является обычно юридическое лицо - розничный продавец или производитель, а покупателем может являться, как физическое лицо, так и компания.
Продажа мебели в большинстве своем в России проходит под заказ, то есть покупатель способен посетить шоурум компании продавца, узнать, каков ассортимент, или посмотреть продукцию по каталогам, после этого проходит заказ продукции.
Договор таким образом накладывает на поставщика обязанности по доставке и производству продукции определенного качества, а на покупателя - обязанность оплатить по факту поставки полную стоимость мебели, вычитывая предоплату. Размер предоплаты составляет обычно от 30 до 50 процента.
Договор для покупателя юридического лица и последующие накладная и счет-фактура являются бухгалтерскими обязательными документами, которые необходимы для подтверждения факта расходов, понесенных компанией, в налоговой инспекции.
Предмет договора поставки мебели
Предмет соглашения - поставка мебели Поставщиком в сроки, согласованные сторонами.
Претензии по договору поставки мебели
В случае, когда мебель не отвечает по качеству договоренностям сторон, покупатель может предъявить товарную рекламацию (претензию) поставщику, а последний должен ее рассмотреть и при объективности претензии или заменить мебель в разумные сроки, прописанные договором, или возвратить денежные средства, полученные за мебель. Претензионный спор сторон может проходить, как в порядке, прописанном в договоре, так и в рамках закона о защите прав потребителей.
Порядок расчетов
Соглашение сторон может предусмотреть любой порядок взаиморасчетов сторон. предусмотренный законом. Обычно, из-за наличия предзаказа и специфики мебельной отрасли покупатель платит от 30 до 50 процентов от стоимости мебели. После поставки, происходит завершающий взаиморасчет.
В случае, когда покупателем по договору является юридическое лицо, часто оплата проходит с отсрочкой платежа, которая достигает в определенных случаях 120-150 дней.
Спецификация к договору поставки мебели
Спецификация является приложением к договору поставки, в котором указывают стоимость, состав, количество мебели. В определенных случаях указывает также стоимость услуг по сбору мебели, адрес доставки и прочие дополнительные услуги.
Образец договора поставки мебели
Договор поставки офисной мебели
Образцы по теме: Договор
Договор N _____ поставки офисной мебели
В Спецификации к настоящему Договору указывается наименование, комплектность и цена каждого предмета мебели.
1.2. Количество поставляемой мебели составляет _____ изделий.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена каждой единицы мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.
2.2. Общая стоимость мебели, поставляемой по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей.
2.3. Цена мебели включает расходы, связанные с упаковкой, погрузкой, доставкой, разгрузкой, оформлением груза в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Цена мебели является окончательной и не подлежит изменению в течение срока действия Договора.
2.5. Оплата стоимости мебели производится в следующем порядке:
2.5.1. Предварительная оплата в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты подписания настоящего Договора.
2.5.2. Оплата оставшейся части в размере _____% от стоимости мебели, что составляет _____ (__________) рублей, производится в течение _____ дней с даты поставки мебели (п. 3.2 настоящего Договора).
2.6. Покупатель оплачивает стоимость мебели Поставщику платежным поручением.
2.7. Днем оплаты является день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Мебель по настоящему Договору должна быть поставлена в течение _______________ после подписания настоящего Договора.
3.2. Датой поставки считается дата доставки мебели в офис Покупателя.
3.3. Покупатель должен принять мебель и проверить ее по количеству в день поставки, а по качеству - не позднее _______________ с даты поставки.
3.4. При обнаружении недопоставки мебели Покупатель обязан незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В этом случае Стороны составляют соответствующий акт.
Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество мебели в течение _______________ с даты обнаружении недопоставки.
3.5. При обнаружении ненадлежащего качества мебели или несоответствия мебели условиям о комплектности Покупатель уведомляет об этом Поставщика в течение _______________ с даты обнаружении недостатков или некомплектности мебели.
Поставщик в течение _____ дней с момента получения уведомления от Покупателя обязан направить своего уполномоченного представителя на офис Покупателя для осмотра и составления соответствующего акта.
В случае если Поставщик не направит к Покупателю своего уполномоченного представителя в установленный настоящим пунктом срок, Покупатель самостоятельно обращается в ____________________ для проведения экспертизы и уведомляет об этом Поставщика.
3.6. В случае поставки мебели ненадлежащего качества Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения цены мебели
- безвозмездного устранения недостатков мебели в течение _______________ с даты _________________________
- возмещения своих расходов на устранение недостатков мебели.
В случае существенного нарушения требований к качеству мебели Покупатель вправе по своему выбору:
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за мебель денежной суммы
- потребовать замены предмета мебели ненадлежащего качества другим, соответствующим условиям настоящего Договора.
3.7. В случае поставки некомплектной мебели Покупатель вправе потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены
- доукомплектования мебели в течение _______________ с даты _________________________.
Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании мебели, Покупатель вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектной мебели на комплектную
- отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
3.8. При предъявлении Покупателем требования о замене мебели, не соответствующей условию о качестве и/или комплектности, замена должна быть произведена Поставщиком в течение _______________ с даты _________________________.
3.9. Право собственности на мебель переходит к Покупателю с даты поставки мебели в соответствии с п. 3.2 настоящего Договора.
Риск случайной гибели или повреждения мебели несет собственник мебели.
4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ МЕБЕЛИ
4.2. Гарантийный срок на поставляемую мебель составляет _____ с даты поставки.
4.3. Комплектность мебели указывается в Спецификации к настоящему Договору.
5. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ
5.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
5.2. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, споры передаются для разрешения в Арбитражный суд _________________________.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. В случае нарушения Поставщиком срока поставки мебели, установленного п. 3.1 настоящего Договора, срока допоставки мебели, установленного п. 3.4 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены не поставленной в срок мебели за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Поставщиком срока устранения недостатков мебели, установленного п. 3.6 настоящего Договора, срока доукомплектования мебели, установленного п. 3.7 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, в которой обнаружены недостатки, либо от цены мебели, требующей доукомплектования, соответственно.
6.3. В случае нарушения Поставщиком срока замены мебели, установленного п. 3.8 настоящего Договора, Покупатель вправе предъявить Поставщику требование об уплате неустойки в размере _____% от цены мебели, подлежащей замене.
6.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты стоимости мебели, установленного п. 2.5 настоящего Договора, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате неустойки в размере _____% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора (форс-мажорные обстоятельства).
6.6. Срок исполнения обязательства, установленного настоящим Договором, отодвигается соразмерно времени действия указанных форс-мажорных обстоятельств.
6.7. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую Сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращении указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены торговой палатой или другой компетентной организацией соответствующей Стороны. Неуведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
7.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Все приложения являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны в случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями Сторон.
7.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
Сторонами по договору поставки мебели выступают Поставщик и Покупатель. Поставщиком обычно является юридическое лицо - производитель или розничный продавец, а покупателем может быть как компания, так и физическое лицо.
В большинстве своем продажа мебели в России происходит под заказ, т.е. покупатель может посетить шоурум компании продавца, ознакомиться с ассортиментом, или же посмотреть продукцию по каталогам, после чего происходит заказ продукции.
Таким образом договор накладывает на поставщика обязанности по производству и доставке продукции определенного качества, а на покупателя - обязанность оплаты по факту поставки полной стоимости мебели за вычетом предоплаты. Размер предоплаты обычно составляет от 30 до 50%.
Для покупателя юридического лица договор и последующие счет-фактура и накладная являются обязательными бухгалтерскими документами, необходимыми для подтверждения в налоговой инспекции факта понесенных компанией расходов.
Предмет договора поставки мебели
Предметом соглашения является поставка Поставщиком мебели в согласованные сторонами сроки.
Претензии по договору поставки мебели
В случае, если мебель не соответствует по качеству договоренностям сторон, покупатель имеет право предъявить претензию (товарную рекламацию) поставщику, а последний обязан ее рассмотреть и в случае объективности претензии либо заменить мебель в разумные (прописанные договором сроки), либо вернуть полученне за мебель денежные средства. Претензионный спор сторон может происходить, как в рамках закона о защите прав потребителей, так и в порядке, прописанном в договоре.
Порядок расчетов
Соглашением сторон может быть предусмотрен любой, предусмотренный законом, порядок взаиморасчетов сторон. Как правило, ввиду специфики мебельной отрасли и наличии предзаказа, покупатель оплачивает от 30 до 50% от стоимости мебели. После ее поставки, происходит окончательный взаиморасчет.
В случае, если покупателем по договору выступает юридическое лицо, зачастую оплата происходит с отсрочкой платежа, достигающей в некоторых случаях 120-150 дней.
Спецификация к договору поставки мебели
Спецификация - приложение к договору поставки, в котором указывается состав, количество и стоимость мебели. В некоторых случаях также указывает адрес доставки, стоимость услуг по сбору мебели и другие дополнительные услуги.
Договор на поставку мебели
Договор на поставку мебели
г. Москва ____ ________ 2013 г.
_______________________________именуемый в дальнейшем заказчик, в лице ________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны, и ______________________________________, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны или по отдельности Сторона, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1 В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели, то в данном пункте необходимо это указать ] Заказчику __________________ [ указывается тип мебели, например, офисная мебель, школьная мебель в соответствии с закупочной документацией ] (далее - Товар) , а Заказчик принять и оплатить Товар.
1.2 Наименование, цена, комплектация и количество (объем) поставляемого по настоящему Договору Товара определяются Заказчиком в Спецификации на Товар, являющейся Приложением № 1 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Спецификация).
1.3 Требования, предъявляемые к Товару и срокам его поставки и состав отчетной документации определяются Заказчиком в Техническом задании на поставку Товара, являющемуся Приложением № 2 и неотъемлемой частью настоящего Договора (далее - Техническое задание).
1.4 Качество поставляемого Товара должно соответствовать Техническим регламентам, ГОСТам и ТУ на данный вид Товара и подтверждаться сертификатом (паспортом) качества, выданным заводом-изготовителем.
1.5 Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим Договором. Товар передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к нему, копиями сертификатов, инструкциями (памятками) на русском языке и т.п.
1.6 Заказчик в случае передачи ему Товара ненадлежащего качества вправе по своему выбору потребовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требование о:
- возмещении стоимости некачественного Товара
- замене некачественного товара на аналогичный качественный
- вывозе некачественного товара силами и за счет Поставщика
1.7 Поставщик гарантирует, что Товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения
1.8 Поставщик гарантирует качество Товара в течение _______________. [ гарантийный срок как правило соответствует установленному заводом-изготовителем ] с момента его поставки Заказчику при условии соблюдения Заказчиком правил о порядке ухода, эксплуатации Товара. Если в процессе эксплуатации Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика и за его счет. Расходы по транспортировке Товара от места доставки и расходы, связанные с обратной доставкой отремонтированного Товара, несет Поставщик.
1.9 Данная гарантия не распространяется на повреждения Товара, вызванные ненадлежащим обращением.
1.10 Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков Товара не может превышать - 7 дней с момента получения уведомления от Заказчика в письменной форме о недостатках Товара.
1.11 В случае устранения дефектов или замены некачественного Товара или его частей в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение.
2.1 Цена Договора составляет __________ руб.___ коп. (_______________) с учетом погрузки, хранения Товара, транспортных расходов, доставки, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей [ в случае, если предполагается сборка мебели силами Поставщика, то в данном пункте это указывается ], в том числе НДС _______ руб.__ коп. (_____________).
2.2 Стоимость Товара согласно спецификации (Приложение № 1) остается фиксированной до окончания срока действия Договора и пересмотру не подлежит.
2.3 Оплата производится по безналичному расчету, платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение - 10 банковских дней с момента поставки Товара на основании представленных Поставщиком счета, счета-фактуры и подписанной Заказчиком и Поставщиком или их уполномоченными представителями товарной накладной.
2.4 Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.5 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Заказчиком только после поставки последней части, входящей в комплект Оплата Товара производится Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору .
3 СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Поставка Товара осуществляется в объеме согласно Приложению № 1 к Договору путем доставки [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели силами Поставщика, данный пункт дополняется словами сборки и установки] Товара Поставщиком в течение - 7 дней, после подписания Договора по адресу -
Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР в инструкциях:
- О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.1966г.
- О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 от 15.06.1965 г.
3.1 В случае поставки Товаров отдельными частями, входящими в комплект, Товар считается принятым только после поставки последней части, входящей в комплект. В случае, если предполагается сборка и установка мебели, то пункт следует изложить следующим образом: Товар считается принятым Заказчиком только после поставки, сборки и установки всех предметов мебели в соответствии со Спецификацией, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору ].
3.2 Товар считается переданным Поставщиком и принятым Заказчиком по качеству, если в течение ______ [ указывается согласованный Сторонами в установленном порядке срок ] со дня поставки Заказчик не заявит требований по качеству (претензии).
3.3 Право собственности на Товар, полученный на условиях Договора, переходит к Заказчику в момент подписания приемо-сдаточных документов (товарная накладная). Риск случайной порчи или гибели Товара возлагается на Поставщика до момента передачи товара Заказчику по адресу поставки.
3.4 Датой поставки Товара считается дата подписания Сторонами или их уполномоченными представителями товарной накладной, на весь объем Товара.
4.1 Заказчик обязуется:
4.1.1 Принять Товар в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2 Выделить ответственное лицо для связи с Поставщиком.
4.1.3 Оплатить Товар в установленном Договором порядке, форме и размере.
4.2 Поставщик обязуется:
4.2.1 Поставить Товар в полном объеме течение - 7 рабочих дней с момента подписания Договора.
4.2.2 Осуществить погрузочно-разгрузочные работы, доставку [ если предусмотрена также сборка и установка мебели, то пункт дополняется словами сборку и установку ] Товара за свой счет по адресу, указанному в пункте 3.1 Договора.
4.2.3 Передать Заказчику оригиналы приемо-сдаточных документов.
4.2.4 Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.5 Устранять недостатки Товара и некомплектность [ если предполагается сборки и установка мебели силами Поставщика пункт дополняется словами в том числе в результате некачественной сборки и установки Товара ] в течение - 7 рабочих дней с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности, несет Поставщик
4.2.6 По требованию Заказчика заменить некачественный Товар [ в случае, если предполагается сборка и установка мебели за счет Поставщика, то пункт необходимо дополнительно словами устранить нарушения, допущенные в результате некачественной сборки и установки Товара ] на Товар, соответствующий по качественным условиям настоящего Договора, и забрать Товар при обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.
5.1 Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки помимо суммы выплаченных штрафных санкций, предусмотренных Договором.
5.2 При нарушении п. 3.1. настоящего Договора Поставщик уплачивает Заказчику неустойку в размере - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора за каждый день просрочки.
5.3 При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику неустойку в размере - 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки.
5.4 Заказчик не несет ответственность за несвоевременную оплату Товара, связанную с несвоевременным поступлением денежных средств из - местного бюджета.
5.5 Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.1 Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2 В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязательств по настоящему Договоруу, если это было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор).
7.2 К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнения, пожары, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства, препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, решения органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе отсутствие финансирования, недофинансирование Заказчика, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, если стороны были не в состоянии предвидеть их и предотвратить.
7.3 Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.4 Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.5 Если указанные обстоятельства будут длиться более - 3-4 месяцев, то Договор может быть расторгнут в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
8 ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде в форме дополнительного соглашения, скрепленного подписями и печатями Сторон.
8.2 При исполнении Договора не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по данному Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
8.3 О внесении изменений и дополнений к настоящему Договору Стороны уведомляют друг друга не позднее, чем за - 7 рабочих дней до внесения таких изменений.
8.4 При изменении наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны обязаны письменно в - 7- дн. срок с момента наступления таких изменений сообщить друг другу о произошедших изменениях. Риск отрицательных последствий, связанных с неисполнением данной обязанности, несет Сторона, не осуществившая соответствующее уведомление.
8.5 Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.5 настоящего Договора либо исключительно по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным Гражданским законодательством Российской Федерации.
9.1 Поставщик должен защитить Заказчика от материальной ответственности по искам третьих лиц в отношении нарушения патентных прав, а также прав на применение торговой марки, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской Федерации.
9.2 Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
9.3 Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.4 Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение № 1. Спецификация Товара -
- Приложение № 2. Техническое задание -
10.1 Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до - 31.12.2013 г.
11 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Договор поставки мебели
ДОГОВОР N _______
поставки мебели
г. __________________
____________ ____ г.
______________, именуем____ в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ______________, именуем___ в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется разместить заказ на изготовление, доставить и передать в собственность Заказчику мебель, изготовленную в соответствии с параметрами заказа, а Заказчик обязуется принять и оплатить вышеупомянутую мебель.
2. ПАРАМЕТРЫ ЗАКАЗА
2.1. Для осуществления заказа сторонами используется конкретная модель мебели базового названия. Затем в элементы модели базового названия могут быть внесены изменения по письменному согласованию сторон. Оформление комплектации производится путем составления Спецификации из отдельных элементов (Приложение N 1 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.
2.2. Общий вид, расположение и компоновка заказанной мебели фиксируются сторонами в эскизе (Приложение N 2 к настоящему Договору) с проставлением даты согласования и подписей сторон. Окончательным считается вариант Спецификации с более поздней датой, если сторонами письменно не установлено иное.
3. СТОИМОСТЬ МЕБЕЛИ И УСЛУГ ПОСТАВЩИКА
3.1. Общая сумма Договора в соответствии со Спецификацией составляет рублевый эквивалент __________________ долл. США.
3.2. Стоимость мебели составляет рублевый эквивалент ______________ долл. США.
3.3. Стоимость услуг Поставщика по размещению заказа на изготовление и по доставке мебели на склад Поставщика в г. ___________ составляет рублевый эквивалент ___________ долл. США.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПО ОПЛАТЕ
4.1. Заказчик осуществляет предоплату в размере ___% стоимости мебели и ___% от стоимости услуг Поставщика по п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора в день подписания настоящего Договора.
4.2. Оставшиеся __% от стоимости мебели и __% от стоимости услуг Поставщика по п.п. 3.2, 3.3 настоящего Договора Заказчик оплачивает Поставщику в течение _______ дней с момента извещения Поставщиком Заказчика о прибытии мебели на склад Поставщика в г. ________________.
5. ОБЯЗАННОСТИ ПОСТАВЩИКА
5.1. Поставщик осуществляет доставку заказанной мебели на свой склад в г. ________________ в срок не позднее ______ рабочих дней со дня составления окончательного варианта Спецификации по п. 2.1 (при условии предоплаты в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора).
5.2. Поставщик письменно или телеграммой извещает Заказчика о доставке мебели на свой склад в г. _______________.
6. ДОСТАВКА ПО АДРЕСУ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Поставщик окажет услугу по доставке мебели по адресу Заказчика в г. ______________ не позднее ______ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой доставки при условии достижения согласия о стоимости этой услуги.
7. СБОРКА И УСТАНОВКА МЕБЕЛИ
7.1. Поставщик окажет услугу по сборке и установке мебели по адресу Заказчика в г. ___________________ не позднее _________ рабочих дней с момента оплаты Заказчиком стоимости этой сборки и установки при условии достижения согласия сторон о стоимости этой услуги.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае нарушения Поставщиком сроков, предусмотренных в п. 5.1 настоящего Договора, Поставщик выплачивает Заказчику за каждый день просрочки неустойку в размере ___% от суммы предоплаты.
8.2. В случае, если доставка мебели на склад Поставщика произведена своевременно, а Заказчик, извещенный Поставщиком, не выполнил свои обязательства по п. 4.2, Заказчик выплачивает Поставщику за каждый день просрочки неустойку в размере ___% от недоплаченной по п. 4.2 суммы.
В случае, если Заказчик не выполнит свои обязательства по п. 4.2 в течение _______ дней, исчисление неустойки прекращается, а Поставщик вправе реализовать мебель по своему усмотрению. При этом Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом суммы неустойки по настоящему пункту. В случае, если Заказчик потребует от Поставщика вернуть сумму своей предоплаты по п. 4.1 настоящего Договора (после осуществления предоплаты), Поставщик возвращает Заказчику сумму предоплаты за вычетом неустойки в размере ___% от общей суммы Договора, предусмотренной п. 3.1 настоящего Договора.
8.3. В случае достижения сторонами соглашения о доставке по адресу Заказчика по п.п. 6.1 и 9.2 или по сборке и установке по п.п. 7.1 и 9.3 Поставщик выплачивает Заказчику неустойку за каждый день просрочки _____________ от стоимости услуги.
8.4. В случае, если доставка по п. 5.1 осуществлена своевременно, но какая-либо из позиций Спецификации (несколько позиций) оказалась с механическими повреждениями или не соответствующей Спецификации, Поставщик обязуется произвести ее замену за свой счет в течение __________ рабочих дней со дня составления отметки в Спецификации в графе изменения о необходимости замены.
В случае превышения этого срока Поставщик за каждый день просрочки выплачивает Заказчику неустойку в размере ____% от стоимости услуги по п. 3.3 настоящего Договора.
8.5. В случае если стороны не придут к согласию, материалы по данному конфликту передаются для его разрешения в Арбитражный суд г. ___________.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Сроки, предусмотренные настоящим Договором, автоматически продлеваются на время национальных праздников и каникул изготовителя и Поставщика, а также на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
9.2. Стоимость услуги по доставке по адресу Заказчика согласована в размере рублевого эквивалента ________ долл. США. Предоплата ___% (_______________).
9.3. Стоимость услуг по сборке и установке мебели согласована в размере рублевого эквивалента _______________ долл. США. Предоплата ___% (_________). Сдача услуг фиксируется актом.
9.4. В случае, если Заказчик не воспользуется возможностью предоставления услуг Поставщиком по п.п. 6.1 и 9.2 настоящего Договора, Заказчик обязан самостоятельно вывезти мебель со склада Поставщика в г. _________________ в течение _______ дней с момента его извещения Поставщиком по п. 5.1. По истечении этого срока Поставщик снимает с себя ответственность за дефекты, возникшие в процессе хранения.
9.5. Приемка по количеству осуществляется путем записи о доставке в каждой позиции Спецификации (п. 2.1 настоящего Договора) с проставлением даты приемки и подписей сторон. Если позиция не доставлена, то дата не проставляется, делается запись не доставлено и проставляются подписи сторон. Если позиция доставлена, но оказалась с механическими повреждениями или не соответствует Спецификации (п. 8.4 настоящего Договора), то делается отметка о необходимости замены в Спецификации (Приложение N 1).
9.6. Претензии по качеству доставленной мебели в виде отметки о необходимости замены в Спецификации (Приложение N 1) могут быть предъявлены в течение ______ дней с момента передачи мебели Заказчику.
9.7. Поставщик оставляет за собой право досрочной поставки.
10. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.
11.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны.
11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то лицами и скреплены печатями сторон.
11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
