Исковое заявление о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда
Образец искового заявления о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ по договору строительного подряда с сайта Нижневартовского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (http://vartovgor.hmao.sudrf.ru)
В. (наименование суда первой инстанции)
Истец. (сведения об истце, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Ответчик. (сведения об ответчике, указанные в п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ)
Цена иска. (сумма в рублях, если иск подлежит оценке)
Исковое заявление
о взыскании неустойки в связи с нарушением сроков начала работ
по договору строительного подряда
В соответствии с условиями договора строительного подряда, заключенного . . 20. г. между мною (заказчик) и ответчиком (подрядчик) подрядчик обязан приступить к работам по возведению для моих личных нужд жилого дома. (характеристики объекта) не позднее . . 20. г. (п. договора).
Фактически ответчик приступил к выполнению строительных работ только . . 20. г. т.е. просрочка составила. календарных дней.
В соответствии с п. договора строительного подряда за нарушение начального срока выполнения работ подрядчик обязан уплатить заказчику неустойку в размере. % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
Мною в адрес ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении . . 20. г. было направлено предложение добровольно уплатить мне. рублей (неустойка за. дней просрочки начала работ).
В письменном ответе от . . 20. г. ответчик мое требование не признал, сославшись на отсутствие у него материалов, необходимых для начала работ.
Однако возражения ответчика нельзя считать обоснованными, т.к. наличие у него материалов, необходимых для начала работ, по состоянию на . . 20. г. подтверждается. (привести доказательства).
Таким образом, ответчик ненадлежащим образом исполнил свое обязательство начать работы в сроки, предусмотренные договором.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 708 ГК РФ,
прошу:
взыскать с ответчика в мою пользу подлежащую уплате неустойку за. дней просрочки начала строительных работ в размере. рублей. Расчет неустойки прилагается.
Приложения:
1. Договор строительного подряда от . . 20. г. - на. стр.
2. Копия согласованного сторонами графика производства строительных работ - на. стр.
3. Копия заказного письма от . . 20. г. - на. стр.
4. Уведомление о вручении заказного письма - на. стр.
5. Ответ подрядчика от . . 20. г.
8. Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины, - на. стр.
Образец искового заявления о взыскании неустойки за нарушение срока поставки
Задержка поставки товара, это нарушение условий договора, за которые поставщик должен понести определенные санкции, установленные либо договором, либо предусмотренные законодательством.
Мы всегда своим Клиентам советуем решать вопрос сначала в досудебном порядке. Не просто позвонить они раз, выплеснуть все свои эмоции и не решить проблему, а подойти ответственно к этому вопросу. Минимум подготовки для работы в досудебном порядке, Вы сможете, прочитав несколько наших статей на сайте.
Досудебная работа
Оценка перспективности взыскания
Почему должники не платят?
Для самостоятельной работе по взысканию задолженности с поставщика, предлагаем Вам образец искового заявления:
За дополнительной информацией по взысканию задолженности и бесплатной консультацией по телефону, вы можете обратиться к нашим специалистам: 8 (495) 780-35-57.
Если Вам необходимо узнать стоимость услуг представителя в Арбитражном суде г. Москвы и Московской области, этапы сотрудничества, сроки исполнения, перейдите по ссылке
Благодаря участию в процессе юриста, Вы сможете:
Сформировать полное понимание своих прав и обязанностей.
Вернуть средства в оборот компании
Фиксироваться на профильном бизнесе.
С нами судебная процедура станет более цивилизованной, позволяет сохранить партнерские отношения.
Наша компания заинтересована в расширении своего бизнеса, поэтому мы привлекаем постоянных Клиентов и выстраиваем с ними взаимовыгодные отношения.
Все сотрудники юридической компании СТРОНГ ВИЛЛ благодарят Вас за проявленное внимание, и желают Вам удачи в разрешении правовых вопросов!
Образец искового заявления о взыскании суммы неустойки за нарушение срока передачи квартиры по договору на долевое участие в строительстве жилого дома
Октябрьский районный суд г. Кр-рска
Адрес: г. Кр-ярск, пр-т Ленина, д.2
ул. Октябрьская, д. 11, кв.2
Тел. 914 813 6140
Ответчик ООО Стройка века
Адрес:г. Кр-ярск, пр. Ленина, д.85
Тел. 51-18-30,51-38-91
Цена иска 189 066,70
(сто восемьдесят девять тысяч шестьдесят шесть рублей 70 копеек)
Исковое заявление о взыскании о взыскании суммы неустойки за нарушение
срока передачи квартиры, компенсации морального вреда.
01.07.2010 между истцом и ответчиком заключен договор №35 участия в долевом строительстве жилого дома, расположенного по адресу: г. Кр-ск, ул. Ленина,д.20, в соответствии с которым ООО Стройка века обязалось осуществить строительство многоквартирного жилого дома, сдать в эксплуатацию и передать в собственность участнику после окончания строительства двухкомнатную квартиру, общей площадью 53 кв.м. Цена договора составила 1 150 000,00 рублей. Срок сдачи дома в эксплуатацию - 4 квартал 2010 года срок передачи квартиры- 45 дней с 01.01.2011 года, т.е. 14.02.2011 года. Истец свои обязательства по указанному договору исполнил в полном объеме, оплатив полностью стоимость квартиры в размере 1 150 000,00 рублей, ответчик же не выполнил принятые на себя обязательства по передаче квартиры в срок, установленный соглашением сторон - 14.02.2011, и передал квартиру только 17.12.2011г.
В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как - то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.
В силу ч. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
По договору участия в долевом строительстве (далее - договор) одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (п. 1 ст. 4 ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации).
В соответствии со ст.10 Закона № 214-ФЗ, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или ненадлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.
В силу статьи 6 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором.
К участникам долевого строительства указанный закон относит граждан, чьи денежные средства привлекаются для долевого строительства многоквартирных домов, которые при заключении соответствующего договора имеют намерение заказать или приобрести либо заказывают, приобретают товар (квартиру) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Согласно части 2 статьи 6 указанного Федерального закона, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.
Размер неустойки за период с 15.02.2011 по 16.12.2011г (305 дней) составляет в сумме 1150000,00 *(8:300)*2*305=187066,70 руб.
Действиями ответчика истцу причинен моральный вред, поскольку из-за нарушения сроков передачи объекта долевого строительства он не имел возможности вселиться в приобретенную квартиру, вынужден был арендовать жилое помещение, что приводило к нервным срывам.
Согласно ст. 15 Закона РФ О защите прав потребителей вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, причинителем вреда при наличии его вины подлежит компенсации моральный вред, причиненный потребителю. Истец оценивает моральный вред в размере 20 000,00 рублей.
На основании вышеизложенного прошу :
1. Взыскать с ответчика в пользу Иванова Ивана Ивановича сумму неустойки в размере 187066,70,00 рублей.
2.Взыскать с ответчика в пользу Иванова Ивана Ивановича компенсацию морального вреда в размере 20 000,00 рублей.
3. Взыскать с ответчика в пользу Иванова Ивана Ивановича расходы на оплату юридических услуг по составлению искового заявления в размере 2 000,00 рублей.
Приложение:
1. Копии искового заявления со всеми копиями приложенных
документов для Ответчика.
2. Договор участия в долевом строительстве от 01.07.2010г
3. Акт приема-передачи объекта долевого участия от 17.12.2011г.
4. Квитанции к приходным кассовым ордерам от 15.07.2010г на сумму 350 000,00 рублей, от 15.10.2010г на сумму 350 000,00 рублей, от 15.12.2010г на сумму 450 000,00 рублей.
5. Квитанция к приходному кассовому ордеру от 20.02.2012г на сумму 2 000,00 рублей.
6. Договор об оказании юридических услуг от 20.02.2012г
Дата подачи заявления 25 февраля 2012г
Исковое заявление о взыскании неустойки
Образец искового заявления о взыскании неустойки, с учетом последних изменений законодательства. Неустойка является одним из способов обеспечения выполнения обязательств, определяется во многих законодательных актах и в основном служит денежной компенсацией за нарушение каких-то сроков.
Неустойка может быть предусмотрена соглашением сторон, такое соглашение необходимо оформлять в письменном виде. Если письменный договор о неустойке отсутствует, соглашение является недействительным, а по недействительному соглашению суд откажет в удовлетворении иска. Обычно требования о начислении неустойки оформляются совместно с исковыми требованиями истца по основному обязательству, однако исковое заявление о взыскании неустойки можно предъявить и самостоятельно.
Иск о взыскании неустойки подается в суд по месту жительства или нахождения ответчика, за исключением случаев, предусмотренных статьей 29 Гражданского процессуального кодекса РФ. Цена иска определяется взыскиваемой суммой. От цены иска будет зависеть подсудность дела, до 50000 рублей иск относится к подсудности мировых судей, а свыше - к подсудности районного (городского) суда. Госпошлина по таким искам уплачивается исходя из цены иска.
Качественно и грамотно оформить иск поможет ознакомление с основными правилами составления искового заявления .
В __________________________
(наименование суда)
Истец: ______________________
(ФИО полностью, адрес)
Ответчик: ____________________
(ФИО полностью, адрес)
Цена иска. ___________________
(вся сумма из требований)
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
о взыскании неустойки
Между мной и ответчиком _________ (ФИО ответчика) ___ _________ ____ г. был заключен договор, по условиям которого _________ (указать основные условия заключенного соглашения).
Ответчик существенно нарушил условия заключенного договора _________ (указать допущенные ответчиком нарушения). В соответствии с условиями договора за допущенные нарушения предусмотрена неустойка _________ (привести пункт договора, предусматривающий неустойку, ее размер и основания начисления).
Согласно сделанному мной расчету размер неустойки за период с ___ _________ ____ г. (дата начала нарушения обязательств ответчиком) по ___ _________ ____ г. (дата исполнения обязательств ответчиком, если обязательства на момент обращения в суд не исполнены, то указать дату обращения в суд) составляет _______ руб. расчет прилагается.
Моя претензия об уплате неустойки в досудебном порядке, направленная ответчику и полученная им ___ _________ ____ г. оставлена без ответа (претензия направляется в случаях, предусматривающих обязательный досудебный порядок урегулирования спора).
На основании изложенного, руководствуясь статьей 330 Гражданского кодекса РФ, статьями 131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ ,
Прошу:
Взыскать с _________ (ФИО ответчика) в мою пользу неустойку в размере _______ руб.
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле):
Копия искового заявления
Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
Копия договора (соглашения) сторон
Расчет неустойки
Почтовое уведомление о получении ответчиком претензии (с описью вложения, с текстом претензии)
Другие доказательства, подтверждающие основания искового заявления о взыскании неустойки
Дата подачи заявления ___ _________ ____ г. Подпись истца _______
Скачать образец заявления:
Исковое заявление о взыскании неустойки (36,5 KiB, 2 127 hits)
